住房工程劳务分包合同.docx

《住房工程劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住房工程劳务分包合同.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、住房工程劳务分包合同2022住房工程劳务分包合同正文内容承包人：代理人：联系地址：劳务分包人：代理人：联系地址：根据中华人民共和国民法典及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，双方就 工程劳务作业承包事项愤商一致，共同达成如下愤议:一、总包工程概况1、总包工程名耦：2、总包工程地点：3、总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围（一）分包合同范围：;（二）劳务分包作业范围及内容：1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布 置图、施工进度计划和保措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、 质量保瞪体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成

2、本控制措施等, 在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案， 劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。三、劳务分包作业期限1、计划开始日期：年_月_0；2、计划完工日期：年_月_0；3、作业总日历天数为： 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总 日历天数为准。承包人保留随时整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔 偿。四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合 标准，并符合承包合同有关质量的条勺定。五、劳务分包合同价格签约合同价为：元（人民币），大

3、写：元。六、劳务分包人资质1、资质证书编号：；2、资质专业及等级：o七、项目经理、施工队长及劳动力管理员1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务：, 工程建造师（项目经理）证书号 O身份证号码：o委权限：O人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为,职务：,岗 位证书号：,身份证号码：。委权限：。人员如有变动， 应提前7日书面通知发包人。3、发包人现场劳动力管理员,上岗证号,责任为;承包人现 场劳动力管理员,上岗证号,责任为。4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为,身份证号码：,职 务：,联系重,工程所在地住址：,家庭住址：O 八、承

4、包方义务1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理 的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；2、编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工 计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量 检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；3、统筹安排、解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用 电及施工场地；4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材 料、安全设施保施工需要；5、按本合同条勺定，向乙方支付劳动报酬。九、劳务分包方义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应

5、资格证书的 熟练工人投入工作；未经甲方授或允言午，不得擅自与发包人及有关部门建立工 作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织 施工，确保工程质量达到条勺定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范， 严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;科学安排作业计划，投入足 够的人力、物力，保瞪工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消 防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任 造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和

6、检查;接受甲方随时检查其设备、材 料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位 配合，照顾全局；4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作， 因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设 施；6、乙方应为下属职工辨理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用； 7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；8、除非本合同另有余勺定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担 并履行总包合同余勺定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。十、安全施工

7、1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管 理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严 格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、甲方应为现场施工作业人员辨理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场 施工作业人员辨理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品， 由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管 理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任 及发

8、生的费用。H一、劳务报酬1、本工程采用固定劳务报酬，共计元，大写人民币 元整。2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工 程总造价比例向乙方支付。3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行整）。4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工 资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工 人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。十二、合同文件构成本愤议书与下列文件一起构成合同文件：1、中标通知书（如果有）；2、投标函及其附录（如果有）；3、专用合同条款及其附件；4、通用合同条款；5、技术标

9、准和要求；6、图纸；7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；8、其他合同文件。上述各项合同文件中包括合同常事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于 同一类型内容的文件应以最新签署的为准。十三、承1、承包人承按照劳务分包合同条勺定的期限和方式支付合同价款。2、劳务分包人承言若，按照法律规定及合同条勺定组织完成劳务分包工作，确保劳 务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工Wo3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承不再就同 一工作另行签订与合同实质性内容相背离的愤议。十四、争议发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门解, 任何一方不愿和解、解或和解、解不成的，双方余勺定采用下列第 种方式 解决争议：1、向 仲裁委员会申青仲裁；2、向 所在地人民法院起诉。十五、附即1、合同订立时间:年_月_日，订立地点：O2、本合同自 年_月_日生效。3、本合同一式 份，具有同等法律效力，承包人执 份，劳务分包人执份。承包人：（公章）法定代表人或者委代理人：（签字）组织机构代码：地址：联系w ：开户银行：账号：劳务分包人：（公章）法定代表人或者委代理人：（签字）组织机构代码：地址：联系W p ：开户银行：账号：住房工程劳务分包合同.docx住房工程劳务分包合同正文内容结束。